您好,欢迎来到意榕旅游网。
搜索
您的当前位置:首页2024年投资项目管理师之投资建设项目实施每日一练试卷A卷含答案

2024年投资项目管理师之投资建设项目实施每日一练试卷A卷含答案

来源:意榕旅游网
2024年投资项目管理师之投资建设项目实施每日一

练试卷A卷含答案

单选题(共45题)

1、改扩建和技术改造建设工程项目,其施工监理费附加调整系数应为( )。 A.1.0~1.1 B.1.1~1.2 C.1.1~1.3 D.1.2~1.3 【答案】 B

2、下列选项中,( )是编制融资计划的前提,是财务决策的基本依据。 A.财务决策 B.财务预算 C.财务预测 D.财务分析 【答案】 C

3、中期票据是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划发行的、约定在( )还本付息的债务融资工具。 A.1年内 B.2年 C.3年内 D.一定期限 【答案】 D

4、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是( )。 A.协商 B.争议评审 C.仲裁 D.诉讼 【答案】 A

5、在建设项目内部审计方式中,( )的实施时间较长、审计项目和审计事项涉及多个方面。 A.跟踪审计 B.专项审计 C.绩效审计 D.风险管理审计 【答案】 B

6、项目监理机构应建立完善的质量管理体系,所编制的监理规划、监理实施细则报送( )批准后方可实施。 A.施工单位 B.工程检测机构 C.建设行政主管部门 D.建设单位 【答案】 D

7、承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了设计、施工、设备制造与供应义务的标志是( )。

A.投资建设项目生产准备工作是否完善

B.投资建设项目内部控制是否贯穿于企业生产运营的全过程 C.能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收 D.建设项目能否及时投产,尽快发挥投资效益 【答案】 C

8、在调整工作时间安排的时候,( )首先应该被利用。 A.自由时差 B.总时差 C.持续时间 D.关键工作 【答案】 A

9、对工程设计中提出采用超出国家现行技术标准的新技术、新工艺、新材料、新设备,( )应组织科研试验和鉴定并主持审查其成果,确认设计采用的成果。 A.建设项目业主 B.施工单位 C.设计单位 D.监理单位 【答案】 A

10、在进行材料招标时,招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的( )。

A.2% B.3% C.5% D.8% 【答案】 A

11、建设项目工程保险承保的风险包括( )。 A.责任风险和经济风险 B.自然灾害和意外事故 C.责任风险和自然灾害 D.经济风险和意外事故 【答案】 B

12、既是建设项目管理中的重要组成内容,也是项目建设过程中预控管理的关键环节的是( )。 A.财务会计管理 B.项目合同管理 C.工程设计管理 D.项目投资管理 【答案】 C

13、实行指导价的建设工程施工阶段监理收费,其基准价应根据《建设工程监理与相关服务收费标准》计算,浮动幅度为上下( )。 A.10% B.15%

C.20% D.25% 【答案】 C

14、企业经营管理的基本目标是( )。 A.保证资产的安全、完整和有效使用 B.提高经营效率和效果

C.保证财务会计及其他信息资料的真实、可靠

D.促使企业遵守国家的有关法律法规和企业内部的规章制度 【答案】 B

15、工程保险合同的主体包括( )。 A.保险人和受益人 B.投保人与被保险人 C.保险人、受益人、被保险人 D.保险人、投保人和被保险人 【答案】 D

16、下列不属于我国建筑工程预算造价审核方法的是( )。 A.全面审核法 B.重点审核法 C.对比审核法 D.部分审核法 【答案】 D

17、工程竣工验收合格后,( )应当在建筑物明显部位设置永久性标牌。 A.施工单位 B.工程检测机构 C.建设单位 D.监理单位 【答案】 C

18、在项目建设管理中,( )自始至终是建设项目管理的主导者和责任人,其主要责任是对项目建设的全过程、全方位实施有效管理,保证项目建设总体目标的实现。 A.施工单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 【答案】 C

19、分部工程的划分应按( )确定。 A.专业类别、设备类别 B.工种、材料

C.专业性质、建筑部位 D.施工工艺、施工段 【答案】 C

20、( )是指产品售出后,要继续进行跟踪服务,为用户提供技术咨询,搞好产品维修保养,听取用户意见,建立高效的市场反馈机制等。 A.产品市场调查

B.确定产品市场营销策略 C.建立新产品研发机构 D.组织产品售后服务 【答案】 D

21、下列不属于建设项目内部审计依据的是( )。 A.项目建设相关的标准和规范 B.建设项目内部的工作制度和管理程序 C.竣工资料

D.相关的法律、法规和方针 【答案】 C

22、对于非肯定型的网络计划,对应于计划评审技术(PERT),当含有高度的不确定性工作项目时,可采用( )估算各项工作的持续时间。 A.定量计算法 B.经验估算法 C.单一时间估计法 D.三时估算法 【答案】 D

23、下列关于建设项目竣工验收范围的表述,错误的是( )。

A.凡新建、扩建、改建的基本建设项目,符合设计文件所规定的内容及验收标准的应及时组织验收

B.对于因少数主要设备短期内不能解决,虽然工程内容尚未全部完成,但可以投产或使用的工程项目应组织竣工验收

C.按规定内容已经建设完成,但因外部条件制约,而不能投入使用的项目可以进行竣工验收

D.对于已经形成部分生产能力,但近期内不能按原设计规模续建的项目,在报主管部门批准后,可以缩小规模,对已完成的工程和设备,应组织竣工验收 【答案】 B

24、下列工程设计评审中,( )评审是依据建设项目业主提出的工程设计委托条件和设计原则,审核设计项目完整性,设计勘察成果可靠性,以及设计标准、装备标准是否符合预定要求。 A.设计方案 B.初步设计成果 C.设计总说明 D.总体 【答案】 B

25、由于建设项目生产的( ),导致项目质量容易产生波动且波动大。 A.单件性、预约性 B.单件性、流动性 C.固定性、预约性 D.流动性、复杂性 【答案】 B

26、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的,建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前,应向( )申请核发选址意见书。 A.城市规划部门 B.城乡规划部门 C.国土资源部门 D.环境保护部门 【答案】 B

27、建设项目竣工投产或投入使用前,建设单位必须向环境影响评价文件审批部门提交( ),说明环境保护设施运行情况、治理效果、达到标准。 A.\"环境保护设施预验收合格报告\" B.\"环境保护设施竣工验收报告\" C.\"环境保护设施验收合格证\" D.\"环境保护设施预验收合格证\" 【答案】 B

28、下列不属于安全事故处理原则的是( )。 A.事故原因未查明不放过 B.事故处理不及时不放过

C.事故责任者和员工未受到教育不放过 D.整改措施未落实不放过 【答案】 B

29、试生产考核的目的是( )。

A.在满负荷运行状况下,考核生产工艺流程、指标参数是否能够保持稳定、连续、长周期运行

B.打通生产工艺流程、稳定生产运行状态 C.完善自控仪表控制系统 D.达到设计生产指标的最终目标 【答案】 A

30、凡由承包单位采购的货物,( )不得指定货物的生产厂和供货商。 A.设计单位 B.使用单位 C.建设单位

D.监督管理部门 【答案】 C

31、对于非肯定型的网络计划,对应于计划评审技术(PERT),当含有高度的不确定性工作项目时,可采用( )估算各项工作的持续时间。 A.定量计算法 B.经验估算法 C.单一时间估计法 D.三时估算法 【答案】 D

32、下列实施主体中,属于自控主体的是( )。 A.勘察设计单位 B.工程检测机构

C.建设单位 D. 【答案】 A

33、对于企业公司投资为主的建设项目,应由( )主持工程竣工验收。 A.国家投资主管部门

B.国家投资主管部门委托的地方投资主管部门 C.企业公司会同各投资方 D.地方投资主管部门 【答案】 C

34、目前,只在( )建设项目采用\"代建制\"。 A.企业投资的 B.注入资本金的 C.直接投资的非经营性 D.外商投资的 【答案】 C

35、建设项目单价合同可分为( )。 A.综合单价合同和可调单价合同 B.工料单价法和综合单价法 C.估计工程量单价合同和纯单价合同 D.可调单价合同和成本加酬金合同 【答案】 C

36、建设项目初步设计总概算不应超过可行性研究估算投资总额的( )。 A.10% B.20% C.30% D.40% 【答案】 A

37、招标人采用邀请招标方式的,应保证有( )个以上具备承担招标项目设计的能力,并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】 B

38、( )是指从项目开工到竣工验收前的阶段性评价,即在实施过程中的某一时点对建设项目实际状况所进行的评价。 A.项目中间评价 B.项目开工评价 C.项目招标评价 D.项目投标评价 【答案】 A

39、单机无负荷试车调试的条件不包括( )。

A.试车范围内的工程已按设计内容和质量标准完成,资料齐全 B.单机试车方案已报经批准

C.测试仪表、工具、记录表格齐备,维护人员就位 D.试车方案中规定的工艺指标已确认并下达 【答案】 D

40、亚洲开发银行是地区性间的国际金融开发机构。我国是亚洲开发银行董事会成员( )股东。 A.第一大 B.第二大 C.第三大 D.第四大 【答案】 C

41、纯粹风险和投机风险是按照( )对风险进行分类的。 A.风险的性质

B.风险潜在的损失形态 C.风险产生的原因 D.风险的形态 【答案】 A

42、某下水管道项目进行赢值分析,原始项目估算为50050元,在某时点的已完工作的预算费用为7600元,已完工作实际费用为7700元,计划工作预算费用为7800元,根据对项目状况的分析,则项目总成本的新估算为( )元。 A.43009

B.50609 C.50709 D.50809 【答案】 C

43、( )是指利用其财务信息,对其整体与局部、历史与未来、短期与长远进比较,以揭示其现实价值和预测未来价值为目的的分析与评价。 A.财务控制 B.财务分析 C.财务预测 D.财务决策 【答案】 B

44、在费用索赔中,不属于承包人的索赔款项目的是( )。 A.亏损 B.直接费 C.间接费 D.利润 【答案】 A

45、下列关于工程监理与质量监督区别的表述,错误的是( )。 A.建设工程监理的实施单位是社会化、专业化的监理单位,工程质量监督的执行者是行政主管部门的专业执行机构

B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理,质量监督是一种行政管理

C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的,工程质量监督则是依法进行并具有强制性的

D.建设工程监理工作范围一般只限于施工阶段,现行工程质量监督一般贯穿项目建设的全过程、全方位 【答案】 D

多选题(共20题)

1、建设项目财务管理的目标是( )。 A.提高人民生活质量和水平 B.控制和降低建设造价 C.提高投资效益

D.节约建设资金,防止浪费损失 E.防止违规违法的现象发生 【答案】 BCD

2、开始/结束百分率法适用于( )的工作。 A.计划 B.模型构筑 C.设计

D.施工辅助设施小型 E.研究 【答案】 ABC

3、建设项目按建设性质可分为( )。 A.新建项目

B.投资项目 C.扩建项目 D.企业投资项目 E.改建项目 【答案】 AC

4、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行,其评审的目的是( )。

A.促进新技术的应用 B.控制设计成果质量 C.优选工程设计单位 D.优化工程设计 E.提高投资效益 【答案】 BD

5、财务决策的过程一般包括( )。 A.情报活动 B.决策活动 C.设计活动 D.抉择活动 E.审查活动 【答案】 ACD

6、依法必须招标的工程建设项目,应当具备( )条件才能进行货物招标。

A.招标人已经依法成立 B.公司具备一定规模

C.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的,已经审批、核准或者备案

D.资金来源已经落实

E.能够提出货物的使用与技术要求 【答案】 ACD

7、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应( )。 A.及时与合同争议的双方进行磋商 B.及时了解合同争议的全部情况

C.当调解未能达成一致时,专业监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见

D.在提出调解方案后,由总监理工程师进行争议调解 E.进行调查和取证 【答案】 ABD

8、关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中,正确的是( )。

A.建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保措施

B.建设项目完工后,施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境 C.施工过程中,建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境,防止对自然环境造成不应有的破坏

D.建设单位在设计会审前,应向环境保护行政主管部门报送设计文件 E.建设单位应按\"三同时\"要求,对主体工程和环保工程同时投入试运行

【答案】 BC

9、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括( )。 A.开始/结束法 B.比值法 C.费用比率法 D.加权单元法 E.监督人员评价法 【答案】 ACD

10、国际商业银行贷款的主要形式是( )。 A.专项贷款 B.分期贷款 C.期限贷款 D.转期循环贷款 E.短期贷款 【答案】 CD

11、风险评价阶段应( )。 A.确定风险事件发生的可能性

B.确定风险事件导致损失后果的严重程度 C.确定风险事件导致经济损失的具体数额 D.综合评价风险影响

E.针对具体风险进行风险管理的成本一效益分析,为下一步风险决策提供依据

【答案】 D

12、工程设计在满足建设项目功能要求的同时,始终贯彻的基本原则包括( )。 A.贯彻国家的经济建设方针和 B.合理利用资源,节约能源

C.高度重视技术进步,选用的技术要先进适用 D.坚持经济合理

E.以人为本,坚持持续改进 【答案】 ABCD

13、在发生( )情形时,保证人应承担保证责任。

A.投标人在招标文件规定的投标有效期内未经招标人许可撤回投标文件 B.投标人中标后未在招标文件规定的时间内与招标人签订《建设工程施工合同》

C.投标人因不可抗力事件未履行合同义务

D.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前,修改已提交的投标文件 E.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证 【答案】 AB

14、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行,其评审的目的是( )。

A.促进新技术的应用 B.控制设计成果质量 C.优选工程设计单位 D.优化工程设计

E.提高投资效益 【答案】 BD

15、投标文件有( )情形的,经评标委员会评审后按废标处理或否决投标。 A.未加盖投标人公章

B.法定代表人授权的代理人签字或盖章的

C.以联合体形式投标,未向招标人提交共同签署的联合体协议书的 D.与其他投标人串通投标 E.在投标过程中有商业贿赂行为的 【答案】 ACD

16、工程勘察、设计管理应遵守的技术法规主要包括( )。 A.测量规范 B.安全规范 C.技术规范

D.工程地质勘察规范 E.工程建设勘察规范 【答案】 ABCD

17、建设项目安全措施的重点是( )。 A.防高空坠落 B.防放射性照射 C.防坍塌 D.防危险品污染

E.防机械伤害 【答案】 AC

18、国家资本金的主要特点是( )。 A.灵活多样的出资方式 B.发生在企业法人之间 C.产权归属国家

D.资金运用和处置受国家严格约束 E.在国有建设项目中普遍采用 【答案】 CD

19、投资者风险分散的做法有( )。 A.投资类型多样化 B.投资时间差异化 C.风险单位分割化 D.投资区域多元化 E.投资对象分散化 【答案】 ABCD

20、投资建设项目的主要建设内容指( )。 A.实际经济能力 B.实际技术水平 C.业主经济能力 D.设计生产能力

E.实际建成生产能力 【答案】 D

大题(共12题)

一、某工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,工地遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。

2.给已建分部工程造成破坏,损失18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏,清理现场需费用 2.4万元,业主应予支付。 【问题】

1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?(请详细分条列出)

2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答) 【答案】

二、某市采用通用技术建设一体育场,采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后,招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标申请人发出了资格预审合格通知书,并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。2009年2月12日,招标人向七家投标申请人发售了招标文件,并在同一张表格上进行了投标登记和招标文件领取签收。招标文件规定:投标截止时间为2009年2月27日10时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于18个月。七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F投标人在2月27日上午11时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件,招标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因,评标工作不能在投标有效期结束日30个工作日前完成,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期30d。G投标人拒绝

延长,招标人退回其投标文件,但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价和工期承诺汇总见表3-31,投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建设强制性标准的规定。问题1.指出上述招标活动和招标文件中的不妥之处,并说明理由。

2.招标人没收F和G投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本项目采用\"经评审的最低投标价法\"评标是否恰当?说明理由。4.招标人应选择哪家投标人作为中标人(要求列出计算分析过程)?签订的合同价应为多少万元? 【答案】

三、某市采用通用技术建设一体育场,采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后,招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标申请人发出了资格预审合格通知书,并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。2009年2月12日,招标人向七家投标申请人发售了招标文件,并在同一张表格上进行了投标登记和招标文件领取签收。招标文件规定:投标截止时间为2009年2月27日10时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于18个月。七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F投标人在2月27日上午11时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件,招标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因,评标工作不能在投标有效期结束日30个工作日前完成,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期30d。G投标人拒绝延长,招标人退回其投标文件,但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价和工期承诺汇总见表3-31,投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建设强制性标准的规定。问题1.指出上述招标活动和招标文件中的不妥之处,并说明理由。

2.招标人没收F和G投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本项目采用\"经评审的最低投标价法\"评标是否恰当?说明理由。4.招标人应选择哪家投标人作为中标人(要求列出计算分析过程)?签订的合同价应为多少万元? 【答案】

四、某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。施工中发生了以下事件:事件1:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件3:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总

承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。问题1.事件1中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。

2.事件2中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。 【答案】

五、某建设项目,建设单位委托某监理单位进行施工阶段的监理工作。监理单位委派了总监理工程师,组建了项目监理机构。总监理工程师组织专业监理工程师编写监理规划时提出以下要求:(1)实施监理中要严格遵守监理的实施原则,应写入监理规划中。(2)根据业主要求,监理工作目标包括施工安全生产目标,应在监理规划中作为监理工作目标。(3)在监理规划的监理工作方法及措施中,应根据风险管理原理制定相应的风险防范措施。(4)监理工作制度是监理规划的重要内容,其中项目监理的文档管理是监理形象的表现之一。除要按规范对现场一手资料严格要求外,还要做好监理会议纪要、监理月报和监理总结。项目监理机构根据项目的特性和总监理工程师的布置编写了监理规划,对监理人员的岗位职责及目标控制作出以下安排:监理人员的岗位职责:1.总监理工程师的岗位职责:(1)确定项目监理机构人员分工和岗位职责。(2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理监理机构的日常工作。(3)检查和监督监理人员的工作。(4)审查和处理工程变更。(5)主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令。(6)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。(7)主持整理工程项目的监理资料。 【答案】

六、某住宅工程项目,建筑面积31000m 【问题】

1.该工程采用固定价格合同是否合适?

2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t,承包人是否可以向开发商进行费用索赔? 【答案】

七、某工程,甲方分别与A公司签订了土建施工合同,与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款,即\"甲方应协调现场其他施工单位为乙方创造便利条件\"。合同执行后,发生如下事件:顶层结构楼板吊装后,A公司立刻拆除塔吊,改用卷扬机运材料作屋面及装饰,B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后,提出用A公司的卷扬机运送,A公司提出卷扬机吨位不足,不能运送。最后,B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案,在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包单位的协作关系,他们互相之间又没有合同约束,最终引起B公司的索赔,理由是\"甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件,使乙方改变方案,推迟进度,增大了开支\"。 【问题】

1.B公司的索赔要求是否成立?

2.甲方和A、B两家公司签订合同时,此相同的合同条款是否妥当?若不妥,请你帮助甲方对该条款进行修改补充。 【答案】

八、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件。事件1:3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。事件2:3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350m针对事件1~3,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件1~3中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件1~3中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中,专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。

【答案】

九、某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设规模为日处理能力41.5万m现邀请合格的潜在土建工程施工单位参加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质,地基与基础工程专业承包三级或以上资质,并在近两年承担过2座以上(含2座)10万m 【问题】

1.建设工程招标的方式有哪几种?各有何优缺点?

2.哪些工程建设项目必须通过招标进行发包?3.可以不进行招标,而采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些? 【答案】

一十、某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。施工中发生了以下事件:事件1:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件3:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。问题1.事件1中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。

2.事件2中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。 【答案】

一十一、投资的某工程,某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务,该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1:工程招标时,A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审,并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时,发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章,但没有投标单位法定代表人签字,只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价,分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标,合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2:经评标委员会评审,推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前,建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价,以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后,建设单位以中标单位再次新报价签订协议书,作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥,并提出了不同意见,建设单位最终接受了监理单位的意见,确定G投标单位为中标单位。事件3:开工前,总监理工程师召开了第一次工地会议,并要求G单位及时办理施工许可证,确定工程水准点,坐标控制点,按有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4:开工前,设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后,总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》,提交给设计单位。事件5:施工开始前,G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》,并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后,即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。

2.事件2中,建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法。4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法。5.事件5中,专业监理工程师还应检查、复检哪些内容? 【答案】

一十二、某建设项目,建设单位委托某监理单位进行施工阶段的监理工作。监理单位委派了总监理工程师,组建了项目监理机构。总监理工程师组织专业监理工程师编写监理规划时提出以下要求:(1)实施监理中要严格遵守监理的实施原则,应写入监理规划中。(2)根据业主要求,监理工作目标包括施工安全生产目标,应在监理规划中作为监理工作目标。(3)在监理规划的监理工作方法及措施中,应根据风险管理原理制定相应的风险防范措施。(4)监理工作制度是监理规划的重要内容,其中项目监理的文档管理是监理形象的表现之一。除要按规范对现场一手资料严格要求外,还要做好监理会议纪要、监理月报和监理总结。项目监理机构根据项目的特性和总监理工程师的布置编写了监理规划,对监理人员的岗位职责及目标控制作出以下安排:监理人员的岗位职责:1.总监理工程师的岗位职责:(1)确定项目监理机构人员分工和岗位职责。(2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理监理机构的日常工作。

(3)检查和监督监理人员的工作。(4)审查和处理工程变更。(5)主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令。(6)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。(7)主持整理工程项目的监理资料。 【答案】

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务