PTC承包合同

甲方：江苏通力建设工程港区分公司 乙方： 虞正辉

依据国家有关法律、法规的规定，结合本项目的具体情况，我公司将承建的江阴芙蓉大道西延工程的部分单项工程委托给 虞正辉 （以下简称乙方）提供材料、技术、设备和劳务合作，为了规范施工管理，明确甲乙双方在工程管理、进度与质量控制、安全文明施工等方面责任，经过甲乙双方的共同协商，特制定以下条款，以恪双方共同遵守。

一、工程范围：

K17+7-K17+784.7路段内PTC管桩工程。 二、工程工期 甲方通知要求为准。

三、承包形式、结算与支付方式

1、本单项工程承包形式及单价：承包单价为90元/m，包括材料费、人工费、机械费，进出场费，电费（乙方自备发电机）等一切相关费用。

2、计量方式：工程数量以设计为基础按实计量，经过监理、审计签证认可的工程量作为结算工程量。

3、预付材料款总价的50%，其他工程款工程施工完后，监理业主验收合格后付清。

四、权利与义务 （一）甲方的权利与义务

1、甲方负责对工程的质量、形象、工期、安全等进行全面管理、指导和监督，乙方必须无条件服从。

2、甲方须向乙方提供本协议所涉及的有效设计文件和相关资料，进行施工技术交底，负责与业主及监理工程师的工作联系，负责按项目经理部总体施工计划安排乙方的工作，负责进行技术指导与监督，负责按规定进行试验检测。

3、甲方有权对工程实施过程中乙方出现的工程进度、质量、人员等各种问题提出整改意见，乙方必须整改到位，并满足业主和监理工程师的要求，否则，甲方有权对乙方停工整顿，调整乙方队伍或人员，直至中止本协议，撤换施工队伍，由此

Page 1 of 3

所产生的一切经济损失由乙方负责。

4、甲方应按时支付按本协议规定的应付工程款。 （二）乙方的权利与义务

1、乙方必须遵守国家、当地、主管部门的相关法律、法规，严格按照国家、业主有关规范、规程及设计文件、监理实施细则精心组织施工，并全面履行甲方与总包方、业主签订的合同文件，承担其中的相关责任和义务。

2、乙方要严格执行《项目施工管理办法》，主要管理及技术人员要报甲方审批。乙方要按甲方要求配备现场管理人员，具体要求为：施工队负责人1人，施工员1人，质检员1人，电工1-2人，其它相关特殊工种工人必须持证上岗。

3、乙方负责本协议所规定范围内的全过程施工现场管理。在本协议签订6日内，按甲方要求和本协议规定组织人员及机械设备进场，在指定地点搭建施工临时设施。乙方应负责保管好材料及机械设备，如发生遗失或损坏，乙方自负。

4、乙方应自觉维护企业形象和信誉，服从总包方、业主、监理工程师和甲方的管理和监督。按相关规定办理暂住证、计生证等证件（费用自理），在甲方统一协调下，积极配合甲方的工作，在人员、设备等方面应服从甲方的整体安排，协助甲方人员进行施工过程中的试验检测。

5、乙方在施工中应做到文明施工，确保安全施工。注重生态环境保护和协调与地方的关系。如在施工过程中出现质量、安全、环保等方面的问题，所发生的经济损失由乙方负责承担。

6、乙方自行承担保险费。 五、奖罚办法

1、乙方应在保证工程质量的前提下，按照本协议规定工期完成本项目。甲方有权追索因乙方延误工期所产生的经济损失。如乙方中途退场，对其此前所完成的工作量，甲方将不再支付。

2、乙方应规范施工，如由于工程施工质量、安全文明施工原因收到业主或监理工程师的整改通知书，甲方有权经济处罚乙方。如收到业主或监理工程师的罚款通知，所罚款项由乙方承担。甲方并有权中止本协议，由此所造成的经济损失由乙方承担。

3、因甲方未按本协议规定提供相关图纸，支付工程款项和不可抵抗的自然灾害等原因造成工程延误，工程工期顺延。

Page 2 of 3

六、本协议执行过程中，凡涉及对外关系处理时，以甲方为主，乙方积极配合，涉及的费用原则上由涉及方承担。

七、甲方与总承包方、业主所签合同中涉及到本协议中的工程管理、技术管理、质量管理、安全管理及相关规范、规程及监理实施细则均成为本协议的组成部分。

施工过程中，甲方下发给乙方的通知、会议纪要、技术与安全交底资料等文件，应理解为本协议的补充文件，在履约过程中，双方应履行其中约定的义务。

八、本协议中未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。如协商不成，可向当地有关部门申请仲裁或诉讼。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方责任人签字后生效（如乙方在本合同签定后六日内，人员、设备不能基本进场，本合同自行失效）。待工程完成，工程款项及所有相关债权、债务了结后自行失效。

甲方：江苏通力建设工程港区分公司 负责人签字： 乙方： 负责人签字：

年 月 日

Page 3 of 3