第一节 合同价款调整
1.为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于不实行招标的建设工程，一般以（ ）前的第28天作为基准日。 A.投标截止时间 B.招标文件发售 C.中标通知书发出 D.合同签订
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。施工合同中应当约定一个基准日，对于基准日之后发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险，应当由发包
人承担。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第
28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。参见教材P238。
【知识点】基准日的确定。 ■怎么设定？“28天”
实行招标的建设工程：施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天。 不实行招标的建设工程：建设工程施工合同签订前的第28天。
2.工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则（ ）。 A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整 B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整 C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整 D.无论何种情况，合同价款均应予调整
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。施工合同履行期间，国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化，且因执行相应的法律、法规、规章和政策
引起工程造价发生增减变化的，合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整
合同价款。但是，如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。参见教材P238。
3.有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（ ）。
A.发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险
B.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整后
C.对于实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日
D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。选项A，对于基准日之后发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险，应当由发包人承担；选项C，对于实 行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第 28天作为基准
日；选项D，如果由于承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价 款增加的，合同价款不予调整。参见教材P238。
4.根据《标准施工招标文件》下列关于工程变更的说法，错误的是（ ）。 A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更 B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施属于变更 C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更 D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担
E.工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件
『正确答案』BD
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。《标准施工招标文件》工程变更的范围：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中
任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同
中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。参见教材P239。
【知识点】工程变更的范围 删改增
施工合同示范文本 （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； 人实施的工作除外； 或其他特性； 尺寸； （5）改变工程的时间安排或实施顺序
5.关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（ ）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整 B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价 在合理范围内参照类似项目，确定单价或总价
C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整
D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性； （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已（5）为完成工程需要追加的额外工作 （2）取消合同中任何工作，但转由他能转由发包人或其他人实施； （3）改变合同中任何工作的质量标准（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； （4）改变工程的基线、标高、位置和批准的施工工艺或顺序； 标准施工招标文件
发包人确认
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。工程变更引起措施项目发生变化的，承
包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项
目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。参见教材P240。
【知识点】工程变更的价款调整方法
分类：分部分项工程费的调整、措施项目费的调整、删减工程或工作的补偿。 分部分项工程费的调整（四种情况）
根据已标价的工程量清单项目与变更项目之间的关系确定：
类型 有适用的项目 具体条件 变更导致清单项目工程量变化≤15％，采用“已标价清单项目”的单价 没有适用、但有类似 在合理范围内参照类似项目，确定单价或总价 ■承包人提出单价或总价 没适用，没类似 ■根据：变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率 ■发包人确认后调整 ■承包人提出单价或总价 没适用，没类似，且■根据：变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得的造价信息缺价的
6.根据《标准施工招标文件》规定，关于工程变更价款调整的说法，正确的是（ ）。
A.对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10％的，采用该项目的单价
B.措施项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整 C.如果变更使承包商在清单中填的综合单价与最高投标限价中综合单价偏差超过15％的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整
D.非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合同的费用与利润补偿
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。如果发包人提出的工程变更，因非承包 人原因删减了合同中的某项原定工作或工程， 致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包
括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权提出并得到合理的费用及利润补偿。参见教材P240～242。
【知识点】当工程量偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15％时，对综合单价的调整原则为：
■增加15％以上时，增加部分的综合单价应调低；
■减少15％以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应调高。
7.对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为1500万元，最高投标限价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，其中都包含安全文明施工费200万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。 A.6.25％ B.7.14％
有合法依据的市场价格 ■发包人确认后调整
C.6.45％ D.7.40％
『正确答案』A
『答案解析』 本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程：承包人报价浮动率＝
（1－中标价/最高投标限价）×100％＝（1－1500/1600）×100％＝6.25％。参见教材P240。
【知识点】 ①实行招标的工程
承包人报价浮动率L＝（1－中标价/最高投标限价）×100％ ②不实行招标的工程
承包人报价浮动率L＝（1－报价值/施工图预算）×100％ 浮动率＝（最高投标限价－中标价）/最高投标限价 原理：以最高投标限价作为浮动的最高限额。
8.在工程变更引起的措施项目费调整中，若承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为（ ）。
A.承包人放弃调整措施项目费的权利 B.相应的措施项目费调整已经成立 C.按常规施工方案所引起的措施项目调整 D.计算时无需考虑承包人报价浮动率
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。如果承包人未事先将拟实施的方案提交
给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。参
见教材P240。
【知识点】 措施项目费的调整
■承包人应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。 ■拟实施的方案经发承包双方确认后执行。
【注意】如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
9.某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5％，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（ ）万元。 A.200，100 B.190，95 C.190，100 D.200，95
『正确答案』C
『答案解析』 本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。二次搬运费调整的金额＝200×（1－5％）
＝190万元，环境保护费属于安全文明施工费，按实调整，不得浮动。参见教材P240。
【知识点】措施项目费的调整
承包人应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。 拟实施的方案经发承包双方确认后执行。 调整措施项目费的规定：
1）安全文明施工费，按实际调整，不得浮动。
2）采用单价计算的措施项目费，按分部分项工程费的调整方法确定单价。
3）按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。
10.招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（ ）。
A.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责 B.作为投标人的承包人，投标时未检查出招标工程量清单的缺项漏项，承担连带责任
C.分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款
D.分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款
E.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。招标工程量清单必须作为招标文件的组 成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此， 招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由
提供工程量清单的发包人负责，作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失。参见教材P241。
11.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（ ）。 A.合同工程量偏差超过15％
B.合同工程量偏差超过15％，且引起措施项目相应变化 C.措施项目工程量超过10％
D.措施项目工程量超过10％，且引起施工方案发生变化
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%，且该变化引起措施项目相应
发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增
加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。参见教材P242。
12.下列关于工程量偏差引起合同价款调整的叙述，正确的是（ ）。
A.实际工程量超过招标工程量清单的15％时，应相应调低综合单价，调高措施项目费
B.实际工程量比招标工程量清单减少15％以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高 C.实际工程量比招标工程量清单减少15％，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费
D.实际工程量比招标工程量清单增加10％，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。（1）当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%
以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。（2）当应予计算的实际工程量与招标工
程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。参见教材P241～242。
【知识点】措施项目费的调整。
工程量偏差超过15％，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价
方式计价的，对措施项目费的调整原则为： ◆工程量增加的，措施项目费调增； ◆工程量减少的，措施项目费调减。 同方向变动
如果合同中没有约定或约定不明的，处理原则如下：
当工程量偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15％时，对综合单价的调整原则为：
◆增加15％以上时，增加部分的综合单价应调低；
◆减少15％以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应调高。 反方向变动
13.某混凝土工程招标清单工程量为200m，综合单价为300元/m。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为160m。合同约定当实际工程量减少超过15％时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程的实际工程费用，应当为（ ）万元。 A.4.80 B.4.89 C.5.28 D.6.00
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。本混凝土工程的工程量偏差减少超过
15％，其综合单价应予调高。则，该混凝土工程的实际工程费用＝160×300×1.1＝52800（元）＝
5.28（万元）。参见教材P242。
14.某工程项目的清单工程量为1500m，因变更实际完成的工程量为1800m；该项目的最高投标限价的综合单价为380元/m，投标报价的综合单价为450元/m，投标报价浮动率为5％，则其结算工程款应当为（ ）元。 A.840000 B.809025 C.856000 D.855500
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。工程量增加超过15％，450元/m＞380 33
×1.15＝437（元/m），按照437元/m的综合单价进行价款结算。结算工程款＝1500×1.15×450+75
×437＝809025（元）。参见教材P242。
3
3
3
3
3
3
3
3
【知识点】
15.当根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），采用清单计价的某分部分项工程，最高投标限价的综合单价为350元，承包人投标报价的综合单价为300元，该工程投标报价总价的下浮率为5%。结算时，该分部分项工程工程量较清单工程量减少了16%，且合同未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是（ ）。 A.调整为257元 B.调整为282.63元 C.不做任何调整 D.调整为345元
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。根据“计价规范”的规定，工程量偏差
超过15%，可能引起单价的变化。因为300（承包人投标报价的综合单价）＞282.625＝350（最高
投标限价的综合单价）×（1－5%）×（1－15%），故此单价无需调整。参见教材P241～242。
16.某分项工程招标工程量清单数量为3600m，施工中由于设计变更调减为3000m，该项目最高投标限价综合单价为500元/m，投标报价为380元/m。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15％时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10％，该分项工程费结算价为（ ）万元。 A.120.00 B.114.75 C.168.00 D.207.00
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
结算价＝382.5×3000＝114.75（万元）。参见教材P242。
17.施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（ ）。 A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价 B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行
2
22
2
C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按招标工程量清单中的数量结算 D.施工各期间发生的计日工费用应列在进度款支付
E.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。计日工完成后，承包人应按照确认的计
日工现场签证报告核实工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单
价计算，提出应付价款。参见教材P242。
18.在下列各项中，属于物价变化类合同价款调整事项的是（ ）。 A.项目特征不符 B.工程量偏差 C.法规变化 D.物价波动 E.暂估价
『正确答案』DE
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。物价变化类合同调整事项包括：（ 1）
物价波动；（2）暂估价。参见教材P243。
【知识点】
19.因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的现行价格指数时，所选择的基准日期是指（ ）。 A.竣工决算前42天 B.竣工结算前42天 C.竣工验收前42天
D.付款证书相关周期最后一天的前42天
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。各可调因子的现行价格指数，指根据进
度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格
指数。参见教材P243。
20.某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20％、15％、25％，则该工程实际结算款额为（ ）万元。 A.119.75
B.128.75 C.114.25 D.127.25
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。
100×（0.3+0.15×1.2+0.25×1.15+0.3×1.25）＝114.25（万元）。参见教材P243。
21.某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占45%，材料占45%，其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。 A.51.01 B.51.58 C.52.25 D.52.75
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。 P＝50×[30%＋45%×70%×（1＋10%）
＋45%×70%＋10%×70%]＝51.58（万元）。参见教材P243。
22.某市政工程投标截止日期为2021年4月20日，确定中标人后，工程于2021年6月1日开工。施工合同约定，工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表。2021年8月，承包人当月完成清单子目价款2000万元，当月按实际价格确认的变更金额为200万元，则本工程2021年8月的价格调整金额为（ ）万元。
权重系数 2021年3月指数 2021年4月指数 2021年8月指数 A.57.80 B.63.58 C.75.48 D.82.94
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。价格调整金额=2000×[0.35+（0.15× 105/100+0.10 ×90/84+0.20×107.8/104.5+0.10×135/115.6+0.10×110/110）-1]=75.48（万元）。
参见教材P243。 【知识点】
人工 钢材 水泥 0.15 0.10 0.20 100.0 84.0 104.5 100.0 86.0 105.6 105.0 90.0 107.8 砂石料 0.10 115.6 120.0 135.0 施工机具使用费 0.10 110.0 110.0 110.0 定值部分 0.35
23.某市政工程施工合同中约定：①基准日为2021年2月20日；②竣工日期为2021年7月30日；③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝士及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于承包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施，2021年8月承包人当月完成清单子目价款4000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为200万元，则本工程2021年8月的价格调整金额为（ ）万元。
权重系数 2021年2月指数 2021年7月指数 2021年8月指数 A.58.09 B.84.33 C.60.99 D.72.97
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。 4200×[0.35+（0.15×104/100+0.1×
88/85+0.3×114.6/113.4+0.1×112/110）-1]=60.99（万元）。参见教材P243。
24.由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。
A.原约定日期的价格指数
B.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个 C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值 D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。由于发包人原因导致工期延误的，则对 于计划进度日期 （或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或
竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较髙者作为现行价格指数。参见教材P244。
25.下列关于采用造价信息调整价格差额的表述，正确的有（ ）。
A.采用造价信息调整价格主要适用于使用的材料品种少、用量大的公路、水坝工程 B.人工价格发生变化，发承包双方按造价管理部门发布的人工成本文件调整合同价款
C.报价中材料单价低于基准单价，材料单价上涨以基准单价为基础，超过合同约定风险值以上部分
人工 钢材 0.15 0.10 100.0 85.0 105.0 89.0 104.0 88.0 商品混凝土 0.30 113.4 114.6 116.7 施工机具使用费 0.10 110.0 113.0 112.0 定值部分 0.35
据实调整
D.承包人未经发包人核对自行采购材料，再报发包人调整合同价款的，发包人不同意，不予调整 E.承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人收到承包人报送的确认资料后5个工作日内不答复，视为认可
『正确答案』BCD
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。选项A，采用造价信息调整价格差额的方法，主要适用于使用的材料品种较多，相对而言每种材料使用量较小的房屋建筑与装饰工程；选
项E，承包人应当在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确认用于本合同工程时，
发包人应当确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后3个工作日不予答复的，视为已经认可，作为调整合同价款的依据。参见教材P245。
【知识点】物价波动合同价款调整事项
26.某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤6％，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为508元/m，招标人的基准价格为510元/m，实际采购价为547元/m。则发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m。 A.508.00 B.514.40 C.510.00 D.527.00
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。 508+（547-510×1.06）＝514.40（元
/m）。参见教材P245。
27.某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5％，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为508元/m，招标人的基准价格为510元/m，实际采购价为525元/m。则发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m。 A.508.00 B.525.00 C.510.00 D.535.50
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。 508×0.95=482.6≤525【实际价格】≤
510×1.05=535.5之间，不予调整。参见教材P245。
28.施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5％，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为3400元/t、3200元/t，2019年12月、2020年7月的造价信息发布价为3000元/t、3600元/t。则该两月钢
3
3
3
3
3
3
3
3
3
筋的实际结算价格应分别为（ ）元/t。 A.3160，3600 B.3040，3430 C.3360，3430 D.2280，3630
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。12月份的价格为3000元/t，价格降低， 以基准价 3200元/t为基础，3400-（3200×0.95-3000）=3360（元/t）。7月份的价格为3600元
/t，价格增加，基准价3200元/t，投标价3400元/t，以投标价3400元/t为基础，则3400+（3600-3400×1.05）=3430（元/t）。参见教材P245。
29.关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（ ）。 A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价
B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价 C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款
D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。
材料、工程设备 非必须招标
承包人采购，发包人确认后取代暂估价，调整合同价款 双方以招标的方式选必须招择供应商。中标价格标 取代暂估价，调整合同价款 参见教材P246。
30.对于依法必须招标的项目，给定暂估价的专业工程应由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当（ ）。 A.由中标的专业承包人支付 B.由发包人支付
C.由发包人与中标的专业承包人按约定比例分摊 D.被认为已经包括在承包人的签约合同价中
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。除合同另有约定外，承包人不参加投标 的专业工程， 应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。
与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。参见教材P246。
31.某施工合同中的工程内容由单项工程A、B组成，两个单项工程的合同额分别为400万元和600万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿5万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。单项工程B按期通过竣工验收，单项工程A工程延误24日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
专业工程 按工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款。取代暂估价，调整合同价款 承包人作为招标人，但招标文件、评标方中标价格取法、评标结果报发包人批准。有关的费用代暂估价，调被认为包含在承包人签约合同价中 整合同价款 发包人作为招标人，有关费用发包人承担。同等条件下，优先选择承包人中标
A.5 B.48 C.50 D.140
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。误期赔偿按比例扣减：如果在工程竣工之前，合同工程内的某单项（或单位）工程已通过了竣工验收，且该部分工程接收证书中表明的竣
工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收
证书的单项（或单位）工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。5×400/（400+600）=2（万元/日历天），24×2=48（万元）＜1000×5%=50。参见教材P247。
【知识点】提前竣工（赶工补偿）与误期赔偿
提前竣工 误期赔偿 奖励或赔偿 合同中约定，每日历天奖励或赔偿额度 最高限额 双方在合同中约定，如合同价款的5% 支付时间 列入竣工结算文件中，与结算款一并支付 发包人要求提前竣工，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订进度即使承包人支付误期赔偿费，其他 计划。费用发包人承担； 也不能免除承包人按照合同约赶工费用：压缩的工期天数不得超过定额工期的定应承担的任何责任和义务 20%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用 误期赔偿按比例扣减：如果在工程竣工之前，合同工程内的某单项（或单位）工程已通过了竣工验收，且该部分工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单项（或单位）工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。 32.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，当压缩的工期天数超过定额工期的（ ）时，应在招标文件中明示增加赶工费用。 A.10％ B.15％ C.20％ D.25％
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。压缩的工期天数不得超过定额工期的
20％，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。参见教材P247。
33.根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有（ ）。 A.承包人的人员伤亡相关费用
B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害 C.因工程损害造成的第三者财产损失 D.承包人施工机械的损害
E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用
『正确答案』BCE
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。费用损失的承担原则：（1）合同工程 本身的损害、 因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安
装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发
包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
工期的处理：因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。参见教材P247。
34.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人损失的说法，正确的是（ ）。 A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔 B.因不可抗力造成工期延误，能进行工期索赔 C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔 D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔 E.提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用
『正确答案』BE
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A，承包人遇到不利物质条件可进
行利润索赔可以索赔工期和费用；选项C，异常恶劣天气导致的停工只可以索赔工期；选项D，发
包人原因引起的暂停施工可以索赔工期、费用和利润。参见教材P249～250。
35.根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（ ）。 A.法律变化引起的价格调整 B.发包人的原因导致试运行失败 C.不可抗力
D.施工中发现文物、古迹
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A，法律变化引起的价格调整只可 以索赔费用；选项 B，因发包人的原因导致工程试运行失败可补偿费用和利润。选项C，不可抗力
造成工期延误可以索赔工期；选项D，施工中发现文物、古迹可以索赔工期和费用。参见教材P249～250。
【知识点】
工期 原因 客观原因，发包人承担风险 索赔事件 ◆异常恶劣的气候条件导致工期延误 ◆因不可抗力造成工期延误 ◆提前向承包人提供材料、工程设备 ◆因发包人原因造成承包人人员工伤事故 费用 只影响费用，未造成工程量增加，不补利润、工期 ◆承包人提前竣工 ◆基准日后法律的变化 ◆工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行 ◆因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程 工期+费用 非业主原因或非主观原因、未影响工程◆施工中发现文物、古迹 量，应承担的风险 ◆施工中遇到不利物质条件 ◆因发包人的原因导致工程试运行失败 ◆工程移交后因发包人原因出现新的缺费用+利润 未影响工期 陷或损坏的修复 工期+费用+利润 ◆因发包人违约导致承包人暂停施工 发包人不作为（过错） ◆迟延提供图纸 …… 【技巧】凡是能索赔利润的，必然能索赔费用
【温馨提醒】做题时，注意题干“可索赔”、“只能索赔”
36.根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（ ）。 A.承包人提前竣工
B.发包人的原因导致试运行失败
C.工程移交后因发包人原因导致的工程缺陷和损失 D.承包人遇到不利物质条件
E.因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、清理费用
『正确答案』BC
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A，承包人提前竣工索赔费用；选 项 B、C，发包人的原因导致试运行失败、工程移交后因发包人原因导致的工程缺陷和损失，可以
索赔费用和利润。选项D，承包人遇到不利物质条件可以索赔工期和费用；选项E，因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、清理费用可以索赔费用。参见教材P250。
37.下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（ ）。
A.因发包人原因造成承包人人员工伤事故 B.提前向承包人提供材料、工程设备 C.工程暂停后因发包人原因无法按时复工 D.基准日后法律的变化
E.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行
『正确答案』ABDE
『答案解析』 本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。工程暂停后因发包人原因无法按时复工，
可以补偿工期、费用和利润。参见教材P250。
38.根据《标准施工招标文件》的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。 A.因发包人违约导致承包人暂停施工 B.施工中发现文物、古迹
C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格 D.施工中遇到不利的物质条件 E.延迟提供施工图纸
『正确答案』BD
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A，因发包人违约导致承包人暂停 施工可以索赔工期、费用和利润；选项 C，发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格可以
索赔工期、费用和利润；选项E，延迟提供施工图纸可以索赔工期、费用和利润。参见教材P249～250。
39.根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（ ）。 A.监理人未能及时发出指令不能视为发包人违约 B.因政策法令的变化不能提出索赔 C.机械停工按照机械台班单价计算索赔
D.监理人指令承包商加速施工有时也会产生索赔
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。由于发包人指令承包人加快施工速度，
缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人可提出索赔。参见教材P249。
40.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价3000元/台班，租赁费为1000元/台班，人工工资为120元/工日，窝工补贴60元/工日，以人工费和机具费合计为计算基础的综合费率为30％。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（ ）元。 A.2200 B.2860 C.4200 D.5460
『正确答案』D
『答案解析』 本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。索赔金额＝（10×120＋1×3000）×（1
＋30％）＝5460（元）。参见教材P251。
41.某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（ ）元。 A.41250 B.41750 C.42500 D.45250
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。该事件索赔的费用＝ 40000＋10×100
＋15×50＝41750（元）。参见教材P251。
42.在计算机械设备台班停滞费时，如果机械设备是承包人自有设备，一般按（ ）之和计算。 A.台班折旧费 B.台班检修费 C.燃料动力费 D.人工费 E.其他费
『正确答案』ADE
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。在计算机械设备台班停滞费时，不能按 机械设备台班费计算， 因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台
班折旧费、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。参见教材P251。
43.按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有（ ）。 A.工程变更索赔 B.合同被迫终止索赔
C.总承包人与分包人之间的索赔 D.工期索赔 E.不可预见因素索赔 『正确答案』ABE
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：（1）工程延误索赔。（2）加速施工索赔。（3）工程变更索赔。（4）合同终止的索赔。（5）不可预见的不利条件索赔。（6）不可抗力事件的索赔。（7）其他索赔。参见教材P248～249。
44.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30％。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（ ）。 A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元 B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元
C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元 D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元 E.承包人可得的总索赔费用为2500元
『正确答案』CD
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A、B，异常不利气候条件不能索
赔费用；（20×50+1×200）×（1+30％）＝1560（元）；20×20+1×100＝500（元）；1560+500
＝2060（元）。参见教材P251。
45.某工程项目总价值2000万元，合同工期18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为（ ）个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。 100/2000×18＝0.9个月。参见教材
P254。
46.根据我国现行合同条件，关于索赔的说法中，正确的是（ ）。 A.在专用条款中约定的工程所在地地方性法规可以作为索赔的依据 B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润 C.发包人原因导致工程延期时，可以索赔保函手续费 D.对于非强制性标准，不能作为索赔的依据 E.国家制定的法律是最关键和最主要的依据
『正确答案』AC
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项B错误，发包人要求承包人提前竣
工时，只能得到费用补偿；选项D错误，非强制性标准，必须在合同中明确规定，也是可以作为索
赔依据的；选项E错误，工程施工合同文件是最关键和最主要的依据。参见教材P250。
【知识点】索赔的依据和前提条件 （1）索赔的依据
■工程施工合 同文件 ■法律法规 最关键和最主要的依据，施工中的洽商、变更等书面文件 ◆国家制定的法律依据； ◆部门规章以及工程所在地的地方法规或地方政府规章也可作为索赔依据，但应当在专用条款中约定 ■标准、规范、计价依据 ■各种凭证
◆强制性标准，必须严格执行； ◆非强制性标准，必须在合同中明确规定 索赔事件遭受费用或工期损失的事实依据，反映了工程的计划情况和实际情况 47.承包人向发包人索赔成立的前提条件有（ ）。 A.按合同规定程序和时间提交了索赔报告 B.按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知 C.与合同对照，事件已造成了承包人实际损失 D.索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任 E.索赔前需进行现场保护
『正确答案』ABCD
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。承包人工程索赔成立的基本条件包括： （ 1）已造成了承包人直接经济损失或工期延误；（2）是因非承包人的原因发生的；（3）承包人
已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。参见教材P250。
【知识点】索赔成立的条件
承包人工程索赔成立的基本条件包括： ■已造成了承包人直接经济损失或工期延误； ■是因非承包人的原因发生的；
■承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。
【总结】损失存在→非己原因→走程序
48.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。 A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任
B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿 C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿 D.初始延误者属承包人原因的，承包人不能获得费用补偿，但能得到工期补偿
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。共同延误的处理原则：（1）确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。（2）如果初始延误者是发包人原因，则承包人既可得到工期
延长，又可得到经济补偿。（3）如果初始延误者是客观原因，则承包人可以得到工期延长，但很
难得到费用补偿。（4）如果初始延误者是承包人原因，则承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。参见教材P254。
49.下列关于现场签证的说法，正确的是（ ）。 A.施工中遇到不利物质条件，承包商可提出现场签证 B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证 C.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证
D.施工中合同工程内容与发包人要求不一致时，承包商可提出现场签证
E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。现场签证的提出（1）承包人应发包人
要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发
出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。（2）
承包人在施工过程中，若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据。参见教材P255。
第二节 工程合同价款支付与结算
1.工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法正确的是（ ）。
A.不符合合同文件要求的工程量不予计量 B.有关的工程质量验收资料齐全、手续完备 C.成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计算
D.单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差等，应按合同中估计的工程量计算 E.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量
『正确答案』ABE
『答案解析』本题考查的是工程计量。工程计量的原则包括下列三个方面：（1）不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。（2）按
合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单位受合同文件
所约束，其中工程量清单（说明）、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，并且一定要结合起来使用。（3）因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。参见教材P257。
【知识点】工程计量的原则：
（1）不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。
（2）按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。
（3）因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
单价合同/成本加酬金合同 总价合同 ■清单方式招标形成：同单价合同 ■承包人完成应予计量的工程量，出现招标清单缺项、工程量偏差、变更增减等，应按履行合同完成的工程量计算。 ■预算发包：总价合同各项目的工程量用于结算的最终工程量，变更除外。 ■计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据，合同中约定工程计量的形象目标或时间节点进行计量
2.下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（ ）。
A.工程变更令及其修订的工程量清单 B.造价管理机构发布的价格信息 C.质量合格证书 D.各种预付款支付凭证 E.合同图纸
『正确答案』ACE
『答案解析』本题考查的是工程计量。工程计量的依据包括：工程量清单及说明、合同图纸、工程
变更令及其修订的工程量清单、合同条件、技术规范、有关计量的补充协议、质量合格证书等。参
见教材P257。
【知识点】工程计量的范围与依据
范围 ■工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容； ■合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等
3.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，若工程合同金额3500万元（含暂列金额500万元），则预付款金额最低为（ ）万元。 A.150 B.300 C.350 D.400
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。签约合同价（扣暂列金额）的 10%～30%。参见教
材P258。
【知识点】预付款及期中支付 （一）预付款 1.支付
时间 目的 在正式开工前预先支付给承包人 用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械和人员进场的价款 依据 工程量清单及说明；合同图纸；工程变更令及其修订的工程量清单；合同条件；技术规范；有关计量的补充协议；质量合格证书等 【对“量”有影响的】 百分比计算法 签约合同价（扣暂列金额）的10%～30% 公式计算法 2.扣回
按合同约定 从每次支付的工程款中扣回预付款，合同完成前逐次扣回 ■从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣 ■从每次结算工程价款中按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清 起扣点计算法 ■该方法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金 ■
4.某工厂年度承包工程总价为2000万元，其中材料所占比例为40%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天，保险天数5天，仓储2天，则按公式法计算的预付款金额为（ ）万元。 A.54.79 B.55.56 C.65.75 D.66.67
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。
工程预付款数额＝2000×40%/365×30＝65.75（万元）。参见教材P258。
5.工程预付款起扣点表示（ ）。
A.未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额 B.已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额 C.未施工工程尚需工程款相当于预付款数额 D.已施工工程尚需工程款相当于预付款数额
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，此后每次结算T程价款时，按材料所占比重扣减工程价款，至工程竣工前全部扣清。参见教材P258。
【知识点】从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。
6.已知计算工程预付款起扣点的公式为T＝P－M/N，其中M的含义是（ ）。 A.工程预付款总额 B.承包工程价款总额 C.主要材料及构件所占比重 D.开始扣回预付款时累计完成工作量
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。T＝P－M/N；：T—起扣点（即工程预付款开始扣回
时）的累计完成工程金额；P一承包工程合同总额；M一工程预付款总额；N—主要材料及构件所占
比重。参见教材P258。
7.已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（ ）月开始扣回。
月份 合同款额/万元 1 50 2 100 3 150 4 150 5 140 6 120 7 90
A.4 B.5 C.6 D.7
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。起扣点＝800－100/40%＝800－250＝550（万元）；
第4个月累计＝450（万元）；第5个月累计＝590（万元）；所以起扣点为第5个月。参见教材
P258。
8.关于预付款担保，下列说法正确的是（ ）。
A.预付款担保，是承包人与发包人签订合同后领取预付款时，由承包人提供的担保 B.承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保
C.预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额
D.如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿 E.预付款担保的主要形式是保证担保
『正确答案』BCD
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。选项A，预付款担保是指承包人与发包人签订合同
后领取预付款前，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保。选项E，正确的表述
应为“预付款担保的主要形式是银行保函”。参见教材P258～259。
【知识点】
提供时间 签订合同后，承包人领取预付款前 主要形式 银行保函（其他形式也可，如担保公司担保、抵押担保） 金额
9.下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（ ）。 A.发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费
B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%
C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解,与进度款一起支付 D.发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。选项B，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%；选项C,其余部分按照提前安排的原则进行分
解，与进度款同期支付；选项D，发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支
付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。参见教材P259。
【知识点】安全文明施工费的预付
时间 金额 开工后的28天内 不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付 承担连带责任 与预付款等值，预付款逐月从工程进度款中扣除，预付款担保的金额也应逐渐减少 有效期 预付款全部扣回之前一直有效 不按时支付承包人可催告；付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应的处理
【总结】
预付款 安全文明施工费
10.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中错误的是（ ）。
A.双方对工程计量结果有争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书
B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正 C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款
D.本周期实际支付的合同额不一定为本期完成的合同价款合计
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，
发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期
的进度款中支付或扣除。参见教材P260。
【知识点】期中支付的文件
开工前 开工后的28天内 时间 数额 合同金额（扣暂列金额）的10%～30% 当年安全文明施工费总额的60%
11.下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是（ ）。 A.累计已完成的合同价款 B.累计已实际支付的合同价款 C.本周期应支付的安全文明施工费 D.实际应支付的竣工结算款 E.本周期应支付的预付款
『正确答案』DE
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。支付申请的内容包括：（1）累计已完成的合同价款；（2）累计已实际支付的合同价款；（3）本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已
完成单价项目的金额；②本周期应支付的总价项目的金额；③本周期已完成的计日工价款；④本周
期应支付的安全文明施工费；⑤本周期应增加的金额；（4）本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款；②本周期应扣减的金额；（5）本周期实际应支付的合同价款。参见教
材P259。
12.某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m，合同价500元/m，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（ ）万元。 A.58 B.14 C.0 D.50
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。题目中已经明确第三旬实际工程量为800m，而总 的工期是 50天，也就是5旬，所以第三旬不考虑最终的工期奖罚。所以仅仅考虑工程量价款和本
期的索赔款项即可，施工方在第三旬应得到的工程款为：500×800+100000＝500000（元）＝50（万元）。参见教材P259。
13.下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（ ）。
A.措施项目发生调整的，应依据合同约定的项目和金额计算，发生调整的，按双方确认调整的金额计算
B.计日工按发包人实际签证确认的事项计算
C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归承包人 D.施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算
E.竣工结算的编制依据包括发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款
『正确答案』BE
『答案解析』本题考查的是竣工结算。选项A，措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算：如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或
省级、行业建设主管部门的规定计算。选项C，暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签
证）金额计算，如有余额归发包人。选项D，施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。参见教材P260～261。
【知识点】工程竣工结算的计价原则：在采用工程量清单计价的方式下的计价原则： 【总体原则】按约定（规定）计算，发生调整的，以双方确认金额调整。
单价项目 总价措施项目 ■双方确认的工程量×已标价工程量清单综合单价 ■如发生调整，以双方确认调整的综合单价计算 ■依据合同约定的项目和金额计算 ■安全文明施工费必须按规定计算 ■计日工按发包人实际签证确认的事项计算 ■暂估价按规定计算 ■总承包服务费依据合同约定计算 其他项目 ■索赔费用依据双方确认的事项和金额计算 ■现场签证费用依据双方签证资料确认的金额计算 ■暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人 规费和税金 总价合同 ■按国家或省级、行业建设主管部门规定计算 ■合同总价基础上，对约定调整的内容 3
3
3
3
■超过约定范围的风险因素进行调整 单价合同 ■合同约定风险范围内的综合单价应固定不变 ■按合同约定计量，并按实际完成的量计量 此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算。 14.工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（ ）。 A.可计量的措施项目费 B.安全文明施工费
C.已标价工程量清单综合单价 D.规费
『正确答案』C
『答案解析』 本题考查的是竣工结算。采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定
不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。参见教材P261。
15.关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人对工程造价咨询企业审核意见有异议的，在接到意见规定时间内，可以向有关工程造价管理机构申请调解
B.非国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核
C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告 D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是竣工结算。竣工结算文件的审核
项目类型 审核人 ■委托工程造价咨询机构，出具审核意见 国有资金投资工程■规定期限内向承包人提出审核意见 的发包人
■逾期未答复，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可 ■发包人审核 ■约定期限内答复，逾期未答复，按照合同约定处理，合同没有约非国有资金投资工程的发包人 定的，竣工结算文件视为已被认可 ■有异议，在期限内向承包人提出，并可在约定期限内与承包人协商 ■未协商或者未达成协议的，委托造价咨询机构审核，协商期满后向承包人提出审核意见 参见教材P261。
【知识点】
16.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（ ）。
A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
B.已竣工未验收并且未投入使用工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算
C.停工、停建工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理 已竣工验收或已竣工未验收但投入使用，争议按保修
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是竣工结算。发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，按以下情形分别处理：（1）已经竣工验收或已竣工未验收但实际投人使用的工程，其质量争议按该工 程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；（ 2）已竣工未验收且未实际投人使用的工程以及停
工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。参见教材P262。
【知识点】质量争议工程的竣工结算（看是否验收投入使用）
17.关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（ ）。 A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3% B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起 C.缺陷责任期最长不超过2年
D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告
60天后，自动进入缺陷责任期
E.采用工程质量保证担保的，发包人不得再预留质量保证金
『正确答案』CE
『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。选项A，发包人应按照合同约定方式预留质量保证 金， 质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。选项B，缺陷责任期从实际通过竣工
验收之日起计；选项D，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。参见教材P264。
18.社会投资项目采用预留保证金方式的，通常质量保证金的管理方式为（ ）。 A.预留在财政部门 B.预留在发包方
C.发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管 D.移交给使用单位管理
『正确答案』C
『答案解析』 本题考查的是质量保证金的处理。社会投资项目采用预留质量保证金方式的，发承包
双方可以约定将质量保证金交由金融机构托管。参见教材P264。
【知识点】质量保证金的处理 （一）缺陷责任期的确定
概念 期限 ·因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的 定竣工验收的 （二）质量保证金的预留及返还 1.预留
■比例不得高于工程价款结算总额的3% 。
■以银行保函替代质量保证金的，不得高于工程价款结算总额的3%。
■在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 ■采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留质量保证金。 【记忆】担保一项，不能多重担保 2.质量保证金的使用 （1）管理
实行国库集中支付的政府投资项目 其他政府投资项目 社会投资项目 （2）使用
导致缺陷原因 任） 缺陷责任 不维修也不承担费用，从保证金或银行保函扣除，超出的，发包人可承包商（只担自己的责承包人应负责维修，承担鉴定及维修费 ■按国库集中支付的有关规定执行 ■可以预留在财政部门或发包方 ■发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位，由使用单位代行发包人职责 ■可将保留金交由金融机构托管 ■是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限 ■从工程通过竣工验收之日起计算，一般为1年，最长不超过2年 实际通过竣工验收之日 ·因发包人原因导致工程无法按约承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期 向承包人索赔 承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任 他人及不可抗力原因 3.质量保证金的返还
■发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，14天内核实，无异议，按约定返还。 ■返还期限没有约定或约定不明的，核实后14天内退还。逾期未退还，承担违约责任。 ■收到申请14天内不予答复，催告后14天内仍不答复，视同认可申请。
19.关于缺陷责任期及责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中错误的是（ ）。 A.不可抗力造成的缺陷，承包人负责维修，从质量保证金中扣除费用 B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修，并承担鉴定及维修费
C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量鉴定机构的鉴定结论，由责任方承担维修费和鉴定费 D.承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任
『正确答案』A
『答案解析』 本题考查的是质量保证金的处理。由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维
修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。参见教材P264。
20.关于最终结清，下列说法中正确的是（ ）。
A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清 B.承包人提出索赔的期限自工程款最终结清时终止
C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理 D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是最终结清。选项A，缺陷责任期终止后，全部工作完成并合格，结清全
部款项。选项B，自接受最终支付证书时终止。选项C，承包人承担不足部分的补偿责任。参见教
材P265。
【知识点】最终结清
缺陷责任期终止后，全部工作完成并合格，结清全部款项。
发包人负责组织维修 承包人不承担费用，发包人不得从保证金中扣除
21.承包商在提交的最终结清申请中，只限于提出（ ）发生的索赔。 A.竣工结算支付证书 B.工程接收证书颁发前 C.工程接收证书颁发后 D.缺陷责任期内
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是最终结清。缺陷责任期终止后，全部工作完成并合格，结清全部款项。
承包商在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。参见教材P265。
22.为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（ ）。 A.请求仲裁的意思表示 B.仲裁事项 C.选定的仲裁员 D.选定的仲裁委员会 E.仲裁结果的执行方式
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。仲裁协议的内容应当包括：（ 1）请求仲裁的意
思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。参见教材P267。
23.采用双方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，其程序正确的是（ ）。 A.发承包双方可以在合同签订后共同约定争议调解人
B.发生争议，由承包人将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送发包人 C.调解人收到调解委托后28天内提出调解书
D.发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件
E.若发承包任一方对调解书有异议，应在收到调解书14天内向另一方发出异议通知
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 B，双方都可以提交。选项E，28天。参见
教材P267。
24.下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的有（ ）。
A.建设工程施工合同无效，承包人对验收合格的工程要求参照合同约定折价补偿价款，应予以支持 B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持
C.施工合同无效后，已完成的建设工程质量不合格，但修复后经验收合格，承包人请求支付工程价款的，也不予支持
D.招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持 E.当事人对欠付工程价款利息按照同期同类贷款利率计算
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项C，已完成的建设工程质量不合格，但修复 后经验收合格， 承包人对验收合格的工程要求参照合同约定折价补偿价款，应予以支持；发包人可
以请求承包人承担修复费用。选项E，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。参见教材P268。
25.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（ ）。 A.提交竣工结算文件之日 B.确认竣工结算文件之日 C.竣工验收合格之日 D.工程实际交付之日
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。工程已实际交付的，拖欠工程款利息的起算日期为交付之日。参见教材P270。
从应付工程价款之日计付 没约定或约定不明的，如下： 计息日 ·工程已实际交付的，为交付之日 ·没有交付的，为提交竣工结算文件之日 ·未交付，未结算的，为当事人起诉之日
26.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（ ）。 A.承包人非法转包、违法分包的建设工程施工合同的行为无效
B.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，应予支持
C.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化的，双方协商不一致，可参照签订合同时当地主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款
D.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，应予支持
E.建设工程未交付，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日
『正确答案』AC
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项B，不予支持。选项D，不予支持。选项E，没有交付的，为提交竣工结算文件之日。参见教材P270。
从应付工程价款之日计付 没约定或约定不明的，如下： 计息日 ·工程已实际交付的，为交付之日 ·没有交付的，为提交竣工结算文件之日 ·未交付，未结算的，为当事人起诉之日
【知识点】合同价款纠纷的处理原则 1.施工合同无效的价款纠纷处理 情形：
■承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
■没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； 【无资质、超越资质、借资质】 ■建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 ■承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的施工合同
■当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。 处理方式－ 验收合格应付款，给二次机会
■合同无效，但工程经验收合格，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。【修订】 ■若建设工程经验收不合格的，如下处理：
修复后，经验收合格，发包人可以请求承包人承担修复费用
修复后，竣工验收不合格，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。 不能认定为无效合同的情形： ■承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。【施工中取得资质的，按照有效合同处理】 ■具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。【劳务分包不算违法转包】
■发包人能够办理建设工程规划许可证等规划审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。 合同无效后的损失赔偿： 一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任；损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素做出裁判。 缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人民法院应予支持。【出借方承担连带赔偿责任】 2.垫资施工合同的价款纠纷处理
原则：利息支付看约定，垫资不约定同欠款
■当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同期贷款市场报价利率的部分除外。【变】 ■当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
■当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。 3.发包人引起质量缺陷的价款纠纷处理
发包人应承担的过错责任 ■提供的设计有缺陷； ■提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准； ■直接指定分包人分包专业工程 ■建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合发包人提前占用约定为由主张权利的，不予支持； 工程
4.其他工程结算价款纠纷的处理 （1）合同文件内容不一致时的结算依据
1）招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致 ■一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持 ■但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。【新增】 2）签订的合同与招标文件、投标文件、中标通■一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人知书载明的工程范围、工期、质量、价款不一致 民法院应予支持 ■当事人请求以中标合同作为结算建设工程3）不属于必须招标的招标后，另行订立的合同价款依据的，应予支持 背离中标合同的实质性内容 ■但因客观情况发生了招标投标时难以预见的变化而另行订立的除外 ■质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人的，人民法院应4）同一工程订立的数份合同均无效 【参照实际，无法确定，最后签订】 予支持 ■实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持【后发生为准】
当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内（2）承包人竣工结算文件的认可 不予答复，视为认可，按照约定处理 承包人请求结算的，应予支持 （3）当事人对工程量有争议的，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件按照施工中形成的签证等书面文证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实件确认 际发生的工程量 有约定，从约定 （4）计价方法与造价鉴定 因变更导致工程量或质量标准变化，协商不一致，可以参照签订合同时当地主管部门发布的计价方法或者标准结算 约定固定价款结算的，一方请求鉴定，不予支持 （5）工程欠款的利息支付 利率标有约定，按约定 准 没约定，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息 从应付工程价款之日计付 没约定或约定不明的，如下： 计息日 工程已实际交付的，为交付之日 没有交付的，为提交竣工结算文件之日 未交付，未结算的，为当事人起诉之日
5.由于价款纠纷引起的诉讼处理
诉讼管辖 不动产所在地人民法院管辖。 建设工程已经登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；建设工程未登记的，以建设工程实际所在地为不动产所在地 因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同诉讼被告提起诉讼。 当事实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施人的工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当确定 事人。在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建工程价款范围内对实际施工人承担责任
27.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释[2020]25号），下列关于施工合同价款纠纷的处理表述错误的是（ ）。
A.发包人能够办理建设工程规划许可证等规划审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持
B.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持
C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，予以支持
D.因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以
使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。参见教材P269。
28.关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是（ ）。 A.应自行收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标 B.应指派专业对口、经验丰富的注册造价师承担鉴定工作
C.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过60个工作日
D.对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。每次延长时间一般不得超过 30个工作日，每个
鉴定项目延长次数一般不得超过3次。参见教材P272。
29.根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017，下列说法正确的有（ ）。 A.鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格
B.对争议标的较大或涉及工程专业较多的鉴定项目，应成立由2名及以上鉴定人组成的鉴定项目组
C.鉴定期限的起算从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日次日起算 D.委托人委托鉴定机构从事工程造价鉴定业务，不受地域范围限制
E.根据工作需要，可安排非注册造价工程师的专业人员作为辅助人员，参与鉴定的辅助性工作
『正确答案』ACDE
『答案解析』 本题考查的是合同价款纠纷的处理。对争议标的较大或涉及工程专业较多的鉴定项目，
应成立由3名及以上鉴定人组成的鉴定项目组。参见教材P272。
【知识点】工程造价鉴定
■业务受理：鉴定机构接受人民法院或仲裁机构的委托。
■鉴定内容：对工程造价争议中涉及的专门性问题进行鉴别、判断并提供鉴定意见的活动。 1.鉴定项目的委托及终止 （1）鉴定项目的委托 ■不受地域范围的限制。
■委托书应当载明委托的鉴定机构名称、委托鉴定的目的、范围、事项和鉴定要求、委托人的名称等。
■鉴定机构可决定是否接受委托并书面函复委托人。 （2）鉴定机构的回避： 1）担任过鉴定项目咨询人的； 2）与鉴定项目有利害关系的。
鉴定机构未自行回避的，且当事人向委托人申请鉴定机构回避的，由委托人决定其是否回避，鉴定机构应执行委托人的决定。
【相似知识点】具体鉴定人回避：
有利害关系，当事人应自行回避；未自行提出，委托人要求其回避，不回避可撤销鉴定。 （3）不予接受委托，鉴定机构可终止鉴定
不予接受委托 鉴定机构可终止鉴定 1）委托人提供的证据材料未达到鉴定的最低要求，导致鉴定无法进行的； 1）委托事项超出本机构业务经营范围的； 2）因不可抗力致使鉴定无法进行的； 2）鉴定要求不符合本行业执业规则或相3）委托人撤销鉴定委托或要求终止鉴定的； 关技术规范的； 4）委托人或申请鉴定当事人拒绝按约定支付鉴定费3）委托事项超出本机构专业技术能力和用的； 技术条件的； 5）约定的其他终止鉴定的情形。 4）其他不符合法律、法规规定情形的 终止鉴定的，鉴定机构应当通知委托人并说明理由，退还其提供的鉴定材料
2.工程造价鉴定组织 （1）鉴定人的配备。
■应指派满足鉴定项目专业要求，具有相关项目经验的鉴定人。
■鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格。但是，根据工作需要，可安排非注册造价工程师的专业人员作为辅助人员，参与鉴定的辅助性工作。
■鉴定机构对同一鉴定事项，应指定2名及以上鉴定人共同进行鉴定。
■对争议标的较大或涉及工程专业较多的鉴定项目，应成立由3名及以上鉴定人组成的鉴定项目组。
3.鉴定期限 （1）确定
表5.2.1 工程造价鉴定期限表
争议标的涉及工程造价金额 1000万元以下（含1000万元） 1000万元以上3000万元以下（含3000万元） 3000万元以上1亿元以下（含1亿元） 1亿元以上（不含1亿元） 鉴定机构与委托人对完成鉴定的期限另有约定的，从其约定。 （2）起算及延长
■从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起的次日起算 期限（工作日） 40 60 80 100 起算 ■经委托人认可，等待当事人提交、补充或者重新提交证据、勘验现场等所需的时间，不计入鉴定期限 延长 ■经与委托人协商，每次延长一般不得超过30个工作日，一般不得超过3次
4.出庭作证
■应当依法出庭作证，接受质询，回答与鉴定事项有关的问题。
■出庭作证时，应当携带鉴定人的身份证明，包括身份证、造价工程师注册证、专业技术职称证等，在委托人要求时出示。
■未经委托人同意，拒不出庭作证，导致鉴定意见不能作为认定事实的根据的，支付鉴定费用的当事人要求返还鉴定费用的，应当返还。
30.某纠纷项目工程造价金额为6800万元，鉴定机构应在确定委托鉴定委托之日起，（ ）个工作日内完成鉴定工作。 A.40 B.60 C.80 D.100
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。3000万元以上1亿元以下（含1亿元），期限为80个工作日。参见教材P272。
争议标的涉及工程造价金额 1000万元以下（含1000万元） 1000万元以上3000万元以下（含3000万元） 3000万元以上1亿元以下（含1亿元） 1亿元以上（不含1亿元） 期限（工作日） 40 60 80 100
31.在工程造价鉴定过程中，针对当事人计价争议的鉴定，下列表述中正确的是（ ）。
A.对人工费调整文件争议，如合同中约定不执行的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定 B.当事人因物价波动要求调整合同价款发生争议的，应按现行国家标准计价规范的相关规定进行鉴定
C.当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应按发包人签批的材料价格鉴定 D.合同中约定的物价波动不予调整的，政府定价或政府指导价的材料按照约定鉴定
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 B，有约定按约定，无约定委托人决定。选
项C，提请委托人决定，按其决定鉴定。选项D，仍按《民法典》相关规定鉴定。参见教材P273。
32.当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定，委托人未及时决定的，可采用的鉴定规则为（ ）。
A.采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按签批的材料价格进行鉴定 B.在采购前经发包人或代表签批认可的，按合同约定的价格进行鉴定 C.发包人认为承包人采购的材料不符合质量要求，不予认价的，应不予鉴定 D.在采购前经发包人或代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A，按合同约定的价格鉴定。选项B，按签
批的材料价格鉴定。选项C，按双方约定的价格鉴定，质量方面的争议告知发包人另行申请质量鉴
定。参见教材P274。
33.关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有（ ）。
A.签证明确了人工、材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算 B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算 C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格上浮计算 D.签证只有总价款而无明细表述的，搜集资料确定明细后再计算
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 B，上浮。选项C，不上浮。选项D，按总
价。参见教材P275。
34.在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（ ）。 A.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件
B.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格 C.与鉴定项目相关的标准规范 D.证据及《送鉴证据材料目录》
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是合同价款纠纷的处理。鉴定依据如下。参见教材P273。
1）适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件； ①鉴定人自备的鉴定依据 【通用性的】 2）与鉴定项目相关的标准规范（若合同约定的标准规范不是国家或行业标准，则由当事人提供）； 3）与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格
②委托人移交的证据材料（包含但不限于） 1）起诉状（或仲裁申请书）、反诉状（或仲裁反申请书）及答辩状、代理词； 2）证据及《送鉴证据材料目录》； 3）质证记录、庭审记录等卷宗； 4）鉴定机构认为需要的其他有关资料 ③当事人提交的证据材料。 鉴定机构应提请委托人确定当事人的举证期限。当事人申请延长举证期限的，鉴定人应当告知其在举证期限届满前向委托人提出申请，由委托人决定是否准许延期。
第三节 工程总承包和国际工程合同价款结算
1.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件的规定，下列关于合同价款调整的表述正确的是（ ）。 A.变更即指发包人指示的变更
B.暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差应列入合同价格，不需考虑对税金的影响
C.暂列金额可用于支付发包人指示的变更
D.计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入结算款 『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项A，变更包括：发包人指示变更、承包人合理化建议两种。选项B，考虑税金。选项D，列入进度付款。参见教材P276。
【知识点】工程总承包合同价款的调整 1.变更
（1）变更的提出。
1）发包人指示变更。变更指示应当经发包人同意，除合同另有约定外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
2 ）承包人合理化建议。承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。
（2）变更引起的工期调整。因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期 ，由发承包双方协商并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 2.暂估价
专业服务、材料和工程设备 依法必须招标的 不属于依法必须招标的 专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评承包人具备实施暂估价标方案、评标结果应报送发包人批准，与组织招标工作有项目的资格和条件的，经关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中；发包人和承包人协商一专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，致后，可由承包人自行实与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。 施暂估价项目。 暂估价项目的金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。 3.暂列金额
对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付： （1）发包人指示变更
（2）承包人购买的工程设备、材 料 、工作或服务，应支 付包括承包人已付（或应付） 的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率或百分比计算）。 4.计日工
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入进度付款。 2.根据《建设项目工程总承包（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件规定，发包人根据指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人在收到项目报价单的规定期限内未作回应的，正确的处理方法是（ ）。
A.视为发包人指示撤销支付
B.发包人不同意自暂列金额内支付这笔款项
C.承包人应扩大项目报价单范围，并再次提供给发包人选择 D.承包人应有权自行接受其中任何一个报价
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。发包人可以发出通知指示承包人接受其中
的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的规定期限内未作回应的，承包人应有权自
行接受其中任何一个报价。参见教材P277。
【知识点】对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：（1）发包人指示变更；（2）承包人购买的工程设备、材料 、工作或服务。发包人根据上述指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包
人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的规定期限内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。
3.根据《建设工程总承包合同（示范文本》GF-2020-0216通用合同条件，下列关于变更的说法正确的是（ ）。
A.变更包括将任何工作删减交由他人或发包人自行实施的情况 B.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议 C.承包人收到变更指示前，可以实施变更
D.变更引起工期变化的，当事人是否可要求调整合同工期应视情况而定
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。除合同另有约定外，变更不应包括准备将 任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。 承包人收到变更指示后，可以实施变更。因变
更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期 ，由发承包双方协商并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。参见教材P276。
4.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF2020-0215通用合同条件，下列关于暂估价调价事项的表述正确的是（ ）。
A.依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用由发包人承担
B.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目
C.因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但不支付利润
D.依法必须招标的暂估价项目，暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。承包人具备实施暂估价项目的
资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。因发包人原因导
致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付合理的利润。参见教材P276。
5.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件的规定，在进行进度付款申请时应单独提出支付申请的是（ ）。 A.设计费 B.材料设备采购费 C.工程施工费用 D.人工费
『正确答案』D
『答案解析』 本题考查的是工程总承包合同价款的结算。人工费应按月支付，已支付的人工费部分，
发包人支付进度款时予以相应扣除。参见教材P279。
6.根据《建设工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216 通用合同条件，发包人逾期支付进度款超过56天的，按照（ ） 支付利息。 A.贷款市场报价利率（LPR） B.贷款市场报价利率（LPR）的两倍 C.贷款市场报价利率（LPR）的四倍 D.贷款市场报价利率（LPR）的八倍
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。进度付款审核和支付。发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付
利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。发包人签发进度款
支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。参见教材P279。 【竣工结算程序相同】
7.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列表述中准确的是（ ）。 A.通用合同条件采用造价信息法调整合同价格 B.物价波动不属于合同价格调整的范围
C.未列入价格指数权重表的费用仍可因市场变化而调整
D.发承包双方约定采用其他方式调整合同价款的，可以在专用合同条件中另行约定
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项A，采用价格指数方式。选项B，物
价波动属于合同价格调整的范围。选项C，未列入价格指数权重表的费用不因市场变化而调整。参
见教材P277。
【知识点】物价波动
《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF- 2020-0216通用合同条件采用价格指数方式调整合同价格，发承包双方约定采用其他方式调整合同价款的，可以在专用合同条件中另行约定。
发承包双方可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入合同附件《价格指数权重表》，并根据价格调整公式计算差额调整合同价格，未列入 《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整 。
8.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应（ ）。 A.从预付款担保中扣回
B.视为承包人对发包人的工程欠款 C.与合同价款一并结算 D.纳入进度款支付证书
『正确答案』C
『答案解析』 本题考查的是工程总承包合同价款的结算。预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发
工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。参见教材P279。
9.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件的规定，采用价格调整公式调整合同价款的，价格指数应首先采用（ ）。 A.投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数 B.省、市、自治区建设行政主管部门提供的价格指数 C.地方主管部门提供的价格指数 D.行业主管部门提供的价格指数
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。价格调整公式中的各可调因子、定值和变
值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用
投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格
代替。参见教材P278。
10.根据《建设工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，发承包双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，下列选项中不属于可选方式的是（ ）。 A.提交工程质量保证担保
B.按合同约定在支付工程进度款时逐次预留 C.工程竣工结算时一次性预留质量保证金 D.双方约定的其他预留方式
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。承包人提供质量保证金有以下三种方式： （ 1）提交工程质量保证担保；【原则采用】 （2）预留相应比例的工程款：①按合同约定在支付
工程进度款时逐次预留；②工程竣工结算时一次性预留质量保证金；③双方约定的其他预留方式。（3）双方约定的其他方式。累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。参见教材P280。
11.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》 GF2020-0215通用合同条件，承包人提供预付款担保的方式主要有（ ）。 A.银行保函和预付款保证金 B.银行保函和担保公司担保 C.担保公司担保和预付款保证金 D.银行保函和信用担保
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程总承包合同价款的结算。预付款担保可采用银行保函、担保公司担 保等形式。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。 发包人在工程款中逐期
扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。参见教材P279。
12.根据FIDIC《施工合同条件》，工程变更的范围包括（ ）。 A.任何工作的删减，但未经双方同意由他人实施的除外 B.任何部分标高、尺寸、位置变化 C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更 D.工程质量改变
E.永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务
『正确答案』ABDE
『答案解析』本题考查的是国际工程合同价款的结算。变更范围：（1）合同中任何工作的工程量的变化（但此类变化不一定构成变更）；（2）任何工作的质量或其他特性的改变；（3）工程任何 部位的标高、位置和（或）尺寸的改变；（ 4）任何工作的删减，但未经双方同意由他人实施的除
外；（5）永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务，包括任何有关的竣工试验、钻孔、其他试验或勘察工作；（6）实施工程的顺序或时间安排的改变。承包商不应对永久工程做任何更改或修改，除非工程师发出变更指令。参见教材P281。
13.根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法正确的是（ ）。
A.在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知
B.承包商基于价值工程主动提出的变更建议，承包商编制此类建议书的费用由业主承担
C.工程变更包括工程师指示的变更和承包商建议的变更，不论何种变更，都必须由业主发出变更指令
D.工程师发出变更指令，承包商应当在收到工程师指令的14天（或者承包商提请工程师同意的其
他期限）内，针对变更工作的实施提交详细资料
E.工程师征求承包商的建议的变更，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付
『正确答案』AE
『答案解析』本题考查的是国际工程合同价款的结算。选项 B，承包商自费。选项C，工程师发出
指令。选项D，28天。参见教材P282。
【知识点】
（3）工程变更的程序
分类：工程师指令的变更、承包商建议的变更，不论何种变更，都必须由工程师发布变更指令。 1）工程师指示变更。
工程师发出变更指令→承包商28天内提交实施计划及建议→商定或做出决定
与1999年版《施工合同条件》不同的是，在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知。 2）承包商建议的变更 ■工程师征求承包商的建议
■承包商基于价值工程主动提出的建议 ①工程师征求建议的变更
■承包商提交建议书的，建议书的内容与工程师指示变更程序中的要求一致。 ■承包商拒绝提交建议书的，应当书面说明理由。
■工程师收到承包商的建议书后，应当尽快以书面形式予以答复，说明其是否批准承包商的建议。 ■承包商在等待答复期间，不得延误任何工作。
■如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付。 ②价值工程。
■如果承包商认为其建议被业主采纳后能够缩短工程工期，降低业主实施、维护或运营工程的费用，能为业主提高竣工工程的效率、价值或者为业主带来其他利益，那么他可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商应自费编制此类建议书。
■工程师收到承包商的建议书后，应当尽快以书面形式予以答复，说明其是否批准承包商的建议。工程师在做出答复前应当征求业主同意。承包商在等待答复期间，不得延误任何工作。
■工程师与双方当事人就工期顺延与合同价格调整进行商定或做出决定时，还应考虑专用条款中关于此项建议的获益（如果有）、费用和（或）工期延误在双方当事人之间分担的约定。
■如果由工程师批准的建议包括对部分永久工程的设计的改变，除非双方另有约定，应当由承包商自费完成该部分工程的设计工作并承担相应的义务。 （4）变更估价
■有规定，用明确规定的费率或价格 ■无明确规定，适用类似工作的费率或价格
■无明确规定、无适用，重新确定费率或价格（无利润率，5%） 14.根据《 FIDIC施工合同条件》，承包商建议的变更主要包括（ ）。 A.工程师征求承包商的建议以及删减工程的变更
B.工程师征求承包商的建议以及承包商基于价值工程主动提出的建议 C.工程师征求承包商的建议以及承包商对“发包人要求”的合理化建议 D.删减工程的变更以及承包商基于价值工程主动提出的建议
『正确答案』B
『答案解析』 本题考查的是国际工程合同价款的结算。承包商建议的变更主要包括工程师征求承包
商的建议以及承包商基于价值工程主动提出的建议。参见教材P283。
15.根据《 FIDIC施工合同条件》，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（ ）。 A.1% B.5% C.10% D.20%
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是国际工程合同价款的结算。工程变更引起的价格调整条件：（1）该项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于10%；（2）该项工作工程量的变化与 工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过超过了中标合同金额的 0.01%；（3）工程
量的变化直接造成该项工作单位工程量费用的变动超过1%；（4）该项工作并非工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目” “固定费用”和其他类似涉及单价不因工程量的任何变化而调整的项目。参见教材P283。
16.在FIDIC合同条件下，当该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（ ）。 A.10% B.1% C.0.1% D.0.01%
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是国际工程合同价款的结算。工程变更引起的价格调整条件：（1）该项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于10%；（2）该项工作工程量的变化与 工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过超过了中标合同金额的 0.01%；（3）工程
量的变化直接造成该项工作单位工程量费用的变动超过1%；（4）该项工作并非工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目” “固定费用”和其他类似涉及单价不因工程量的任何变化而调整的项目。参见教材P283。
17.根据国际工程合同价款结算的规定，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（ ）。 A.颁发履约证书后 B.颁发工程接收证书后 C.提交履约保函后 D.缺陷通知期满后
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是国际工程合同价款的结算。保留金的返还：（1）返还时间。1）工程竣工后返还。工程师签发工程接收证书后，承包商应将保留金的前一半列入其支付报表中。2）缺陷 通知期满后返还。在最后一个缺陷通知期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表。
（2）保留金的扣发。工程师收到承包商的支付报表后，应当在下一期的期中支付证书中明确应予返还的保留金款额。但如果承包商还有任何扫尾工作需要完成，工程师有权在该项工作完成前，扣发完成该工作的估算费用。参见教材P288。
18.根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。 A.在通用条款中规定了调价公式
B.调价公式适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程
C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中可以调整 D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整 『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是国际工程合同价款的结算。选项A，专用条款中规定了调价公式。选项B，调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程。选项D，不予调整。参见教材P284。
【知识点】物价波动引起的价格调整
2017年版FIDIC《施工合同条件》将该调价公式从通用条款删除，放入专用条款的“费用指数报表”中，供双方当事人选用。
对于合同中没有约定可以调整的部分，其费用的任何涨落均不给予补偿，并被视为已经包含在中标合同金额内。同时规定，此调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程。
如果由于工程变更，使得数据调整表中所列各项费用要素的权重不适用时，则应对其进行调整
（系数）变得不合理、失衡或者
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容